电气安装承包合同（汇总三篇）-k8凯发天生赢家

电气安装承包合同（通用3篇）

电气安装承包合同 篇1

甲方：

乙方：

甲方委托乙方安装施工：2*630kva欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。

一、 工程项目：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。

4、工程所用的主材及厂家：

1)安装一台ybm1-2*630/10 kva欧式箱变----------------广东变压器有限公司。

2)安装一台fzw28分界真空负荷开关------------- 珠海xx有限公司

3)敷设高压电缆yjv22-3*150mm2--------------------------广州市实业有限公司。

4)安装欧变基础一个。

二、 原始资料：

甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。

三、 施工图纸：

乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。

四、合同价款：

甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：xx0元(人民币大写:xx元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。

五、付款方式：

第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：xx00元(人民币大写:xx元整)。

第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：xx元(人民币大写:x元整) 。

第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：xx元(人民币大写: xx元整)

备注：乙方收取甲方工程款由指定人员收取(银行帐户名：)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给(电话：)电话确认。

六、市政报建

1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。

2、本工程所报建的费用由乙方承担。

七、施工地代表人：

甲方： 联系电话：

乙方： 联系电话：

八、施工工期：

1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。

2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。

3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。

4、工期：施工工程工期为

5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。

(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。

(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。

(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。

(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。

(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。

(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。

(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。

(10)其他因甲方责任引起的工期延误。

九、工程质量：

乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。 施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

十、工程变更：

任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。

十一、成品保管：

1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。

2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。

十二、工程竣工：

1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。

2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。

3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。

4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。

十三、工程施工完毕后：

1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。

2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。

3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。

十四、工程保修：

工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。

十五、违约及违约处理：

1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。

2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。

3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。

十六、责任：

1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。

十七、合同补充：

1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

十八、争议管辖：

凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向xx人民法院提起起诉。

十九、合同份数：

本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.

二十、合同的生效与终止:

自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电气安装承包合同 篇2

发包人(简称甲方)：

承包人(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程所涉及的双方权利与义务等事项签订本合同，双方共同遵守：

1、工程概况：

1.1、工程名称：电力(电器)安装工程施工

1.2、施工内容(以本合同附件1施工图纸;附件2当地供电局的供电方案为准);

1.2.1、10kv外部电源安装;

1.2.2、新建10kv开关站一个;

1.2.3、新建二级环网柜一台;

1.2.4、新建10kv电缆分支箱9台，新装400箱式变压器21台，原有5台施工用箱转为正式用电(根据设计要求需对旧变压器的回路进行调整修改，本合同不包括此改造费用，该费用以实际结算造价为准);

1.2.5、新装一户一表3445只，单元楼道照明表76只，物业及庭院照明表2只，商业用表7只(此为初步统计具体以实际安装户数为准);

1.2.6、乙方应保证本工程验收合格，办理与通电有关的一切手续。

1.3、施工地点：

1.4、工期要求：

1.4.1、如无特殊情况，双方同意本合同项下工程总工期为30个日历日，工期自乙方接到甲方书面通知正式进场之日起算。

1.4.2、因电网统一调度原因或遇非乙方引起的工期延误、地下障碍及不可抗力因素影响而无法顺利施工时，双方同意工期顺延。

2、工程费用：

2.1、双方一致同意工程费用为包干费用：总计：￥22310329.30元(大写：人民币贰仟贰佰叁拾壹万零叁佰贰拾玖元叁角)由乙方向甲方收取。

2.2、合同价款构成：

2.2.1 开关站及开关站前外部电缆费用：￥4211180.20元(大写：人民币肆佰贰拾壹万壹仟壹佰捌拾元贰角)

2.2.2 开关站间隔至每户用户表箱(含表箱)间的电力系统设备(具体范围见附件清单)：￥18099149.10元(大写：人民币壹仟捌佰零玖万玖仟壹佰肆拾玖元壹角)

2.3. 发生下列情况之一的，双方约定的工程总费用按实结算。①五台变电箱改造费用及户表数量变化引起的费用增减。②双方确认的设计变更。③国家相关政策的调整。④双方确认的工程量增减。⑤双方约定的其他增减或调整。

3、技术资料的准备和提交：

3.1、在本合同签订之日起 3个工作日内，甲方应向乙方提供一套施工图纸及所需设备材料清单，乙方按照清单及工程的需要及时自行采购相关设备和材料。

3.2、在本合同项下工程完工之日起五日内，乙方应将通过相关供电部门验收的竣工资料交给甲方，以便办理竣工验收手续。

4、付款方式：

4.1、本合同签订之日起21个工作日内甲方向乙方支付工程备料款，即总价的50%，即￥11155164.65元(大写人民币：壹仟壹佰壹拾伍万伍仟壹佰陆拾肆元陆角伍分)作为预付款。

4.2、主要设备进场后21个工作日内甲方向乙方支付工程总价的30%，计￥6693098.79元(大写人民币：陆佰陆拾玖万叁仟零玖拾捌元柒角玖分)作为工程进度款。

4.3、工程完工验收合格通电后21个工作日内向乙方支付工程总价的15%，计￥3346549.40元(大写人民币：叁佰叁拾肆万陆仟伍佰肆拾玖元肆角)作为工程尾款。

4.4、工程完工验收合格通电后留工程总价的5%作为工程质保金，质保期满后21个工作日内甲方向乙方付清工程质保金。质保期内出现质量问题的，乙方除负责免费维修、全面处理外，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方损失。

5、工程质量及验收：

5.1、双方同意本合同项下的工程由甲方委托乙方向金牛供电局组织申请验收，并以该单位出具的验收报告作为本工程的质量鉴定结论。

5.2、双方同意本合同项下的工程应按电力部设计规程及工程验收标准的要求，达到合格。

5.3、工程质保期为从正式通电并且移交甲方之日起计算，连续365个日历天。

6、甲方的责任：

6.1、为乙方进场施工提供便利条件;

6.2、接通乙方施工过程中所需的水源、电源和运输道路，清除妨碍乙方施工的障碍物，甲方有义务配合乙方;

6.3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并按合同规定的期限和份数交付乙方;

6.4、经乙方确认具备施工条件的基础上，及时通知乙方进场施工;

6.5、对乙方采购的设备及材料进行验收，甲方对接收的设备、材料进行清点、验收，不减除乙方对采购设备、材料应该承担的质量责任;

6.6、按本合同约定及时向乙方支付工程款。除双方一致同意外，不得以任何借口和理由扣减工程款;

6.7、其他应由甲方负责的工作事项。

7、乙方的责任：

7.1、负责布臵施工现场，指定电源、水源、道路和材料堆放位臵，负责临时设施的施工。

7.2、根据甲方提供的设计图纸和施工图纸等技术材料，编制施工方案，经甲方确认后，做好各项施工准备工作。

7.3、工程所需购臵的设备及材料由乙方采购，乙方应向甲方提供所购设备及材料质量合格证明文件，并且对采购设备、材料承担全部质量责任。

7.4、在具备施工条件的前提下，及时向甲方发出开工申请书。

7.5、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付使用。

7.6、按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，乙方应负责及时取得相关部门验收合格的文件。

7.7、乙方应保证其安装完成的设备能通过供电部门的验收。

7.8、在合同规定的期限内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理，根据质量标准更换相应设备、材料直至达到施工质量标准要求为止，以上维修、更换费用，以及因为工程质量造成对用户的赔偿责任均由乙方承担。

7.9、乙方应在工程竣工后10日内向甲方提供竣工结算资料。

7.10、乙方在施工过程中应做好安全文明施工工作，若发生安全事故由乙方承担全部责任。

7.11、其他应由乙方负责的工作事项。

8、乙方的义务

8.1、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

8.1.1、需由设计资质等级和k8凯发天生赢家的业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：无。

8.1.2、承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：乙方根据甲方和监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，自行负责实施并承担一切费用。

8.1.3、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：环保和施工噪音问题，按照市政府有关规定执行，乙方自行办理一切手续并承担一切费用。

8.1.4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收移交前，均由乙方负责成品保护，承担毁损的一切风险，并自行承担一切费用。

8.1.5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：均由乙方负责，并自行承担一切费用。

8.1.6、施工场地清洁卫生的要求：按照施工组织设计和“成都市建筑施工现场监督管理条例”规定执行。在施工过程中，乙方必须随时保持施工场地的整洁有序。竣工验收移交前，清运所有建筑垃圾，并自行承担一切费用。

8.1.7、乙方必须接受甲方及其委托的建设管理单位、监理单位、造价咨询单位、会计师事务所和律师事务所的管理。

8.2、与建设管理单位的关系:建设管理单位即代理业主，在甲方授权范围内，履行甲方职责。乙方所有需向甲方请示的事项，先向建设管理单位请示，建设管理单位有对乙方的处理建议权，报甲方认可后，负责具体执行。乙方对建设管理单位的执行不得拒绝。

8.3、 与监理单位的关系:监理单位负责对工程的质量、进度、投资、安全进行控制，对合同进行管理。乙方必须接受监理单位的监督和管理。

8.4、 与造价咨询单位的关系:造价咨询单位按照国家、四川和成都的有关政策法规以及合同的约定，负责对工程全过程的投资进行控制。乙方必须接受造价咨询单位的管理，乙方应配合造价咨询单位的工作。

8.5、与会计师事务所的关系:会计师事务所对工程款的支付有审查权和调查权，乙方应配合会计师事务所的工作。

8.6、 与律师事务所的关系: 甲方和乙方发生争议，律师事务所有权进行调查，乙方应配合律师事务所的工作。

8.7、以上各单位的职责有的有交叉，但不妨碍对乙方的管理。甲方对上述各单位的意见不一致时，有最终的决策权和解释权。

8.8、按照法律、法规和合同约定的质量标准、甲方和乙方最终确定的工期完成该工程施工。否则，视为违约。

8.9、乙方必须服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求。否则，视为违约。

8.10、双方约定乙方应做的其他工作：乙方必须完成甲方发出的不明显增加乙方工作量的工作指令，该部分工作已包含在合同价中。否则，视为违约。

9、违约责任：

9.1、甲方未按本合同的约定履行自己应负的义务，除工期顺延外，甲方应赔偿因此给乙方带来的经济损失。

9.2、工程未经验收，甲方提前使用或者擅自动用，因此引发的质量问题或其他问题，由甲方负担责任。

9.3、甲方无正当理由拒不组织验收也不委托乙方组织验收的，视为工程合格，乙方对此不再承担任何责任。甲方除应一次性付清所有款项外，还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。

9.4、对工期的约束：工程实际施工的时间与甲方和乙方最终约定的竣工日期比较，每延误一天，乙方向甲方承担合同总额的千分之五违约赔偿金。

9.5、工程质量经验收为不合格，乙方应负责修理或无偿返工。由于修理、返工造成工期逾期交付的，乙方应按合同总额的每日千分之五向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

9.6、乙方在办理签证单后，甲方应在接到签证单72小时内做出回复，逾期视为甲方同意签证。

9.7、因非乙方原因导致工程设计变更而产生的损失，乙方不承担责任。因此造成工期延误的，工期应相应顺延。

9.8、乙方每出现合同约定的违约行为1次，将支付合同总金额千分之一的违约金。乙方拒绝承担合同约定的责任，甲方有权单方面解除合同，并且要求乙方退还全部已经支付的工程款，对延误甲方工期额外承担合同总金额30%的赔偿金。

10、特别约定：

10.1、如在施工过程中如有国家政策性调整的则按政策执行。

10.2、所有涉及甲方签字的文件自乙方提交给甲方的7个工作日内，甲方如未及时签字确认视为甲方已认可。

10.3、双方同意本合同履行中的纠纷，由双方协商解决。协商不成，任何一方有权向成华区人民法院起诉，通过诉讼解决。

11、本合同附件：附件是本合同组成的一部分，与合同具有同等法律效力。

11.1、施工图纸

11.2、土建施工图纸

11.3、工程预算

11.4、相关设备和材料清单及合格证明

11.5、竣工资料及验收报告

11.6、其他与本合同履行相关的资料和文件

12、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

13、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以此作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由该方承担全部责任。

14、本合同一式伍份，正本贰份，甲、乙双方各壹份;副本叁份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电气安装承包合同 篇3

建设单位： (甲方)

施工单位： (乙方)

签定地点：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。

第一条：工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

第二条：承包范围和内容

一、承包范围：

二、承包内容：

1、 搭设脚手架(满堂红)。

2、 上部制作安装。

3、 加强焊接。

4、 下料，组对，焊接。

5、 骨架下料，组对，焊接。

6、 除锈、喷漆。

7、 内部聚乙烯衬板安装。

第三条：承包方式、工程造价及结算方式

一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。

二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。

三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。

四、本工程按项目------制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。

五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付___万元。

六、工程质保期为两年，质保金为---%合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。

第四条：施工准备：

一、发包方：

1、 施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。

2、 组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。

3、 配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。

4、 防腐底漆、油漆由甲方购买。

二、承包方：

1、 负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。

2、 组织人员、设备、机械等进入施工现场。

3、 乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。

4、 乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。

第五条：工程期限

一、开工时间 20xx年 月 日

二、竣工时间 20xx年 月 日

三、本合同工期总日历天数 0 天

四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。

1、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。

2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。

第六条：施工质量及安全施工

一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。

二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。

三、乙方在施工中必须遵守下列规定：

1、 乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。

2、 乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。

3、 乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。

第七条：材料的供应及验收

一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。

二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。

第八条：施工与设计变更

一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。

第九条：工程验收

工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。

第十条：违约责任

乙方责任：

一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的____%处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。

二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。

甲方责任：

一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。

二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。

第十一条：合纠纷解决

合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。

第十二条：附则

一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。

二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日